사건사례
12,681건의 누적된 경험을 바탕으로,
로엘 법무법인은 직접 소통하며 전략적인 대응을 준비합니다.
-
- 동업관계 종료 후 무단으로 주거지를 점유한 상대방에게 부동산 인도를 받아낸 사례
NO. 572
소송 없이 주거지 인도-
김현준
-
주혜진
-
- 약정금 청구, 1억3천만 원 받은 승소 사례
NO. 571
기지급한 금액 제외하고도 8천만원대 지급 판결-
주혜진
-
이원화
-
- 신탁사 책임준공 불이행 PF 손해배상, 신탁사 상대 163억 원대 화해권고결정 성공사례
NO. 570
약 163억 원대 손해배상금 지급 결정-
임상우
-
이정빈
-
- 신탁사 책임준공 확약 불이행에 따른 수백억 원대 손해배상, 자본시장법 위반 주장 막고 합의 이끌어낸 성공사례
NO. 569
대출금 294억 전액상환 합의로 소취하-
임상우
-
이정빈
-
- 이혼 소송에서 친권·양육권 확보 및 유리한 재산분할 이끈 성공사례
NO. 568
조정 성립 (의뢰인의 친권 및 양육권 확보, 상대방의 위자료 청구 방어, 유리한 조건의 재산분할)-
주혜진
-
이승용
-
- PF대출 책임준공 불이행, 수백억 원대 손해배상 받아낸 사례
NO. 567
화해권고결정을 통해 의뢰인(대주단)을 대리하여 약 163억 원대 손해배상금 지급 결정 확보-
정태근
-
임상우
-
- 이혼 재산분할, 상대방의 높은 기여도 주장 방어하고 수억 원 받은 성공사례
NO. 566
상대방의 과도한 기여도 주장 방어, 오히려 상대방으로부터 수억 원의 재산분할금을 지급받는 판결-
주혜진
-
이태호
-
- 분양계약 해제에 따른 중도금 대출이자 채무부존재확인 소송, 금융기관 방어 사례
NO. 565
의뢰인 전부 승소(원고 청구 전부 기각)-
정태근
-
김규일
-
- 집합건물 대지권 분리처분금지 위반 압류는 무효, 소유권이전등기 청구 승소 사례
NO. 564
전부 승소(소유권이전등기절차 이행 판결)-
정태근
-
이정빈
-
- 오피스텔 분양계약 해제 주장하며 대출금 상환 거부, 채무부존재확인 소송 방어 사례
NO. 563
의뢰인 전부 승소, 원고(수분양자)의 5억 원대 중도금 대출 채무부존재확인 청구 기각-
정태근
-
김규일
-
- 부동산 PF 책임준공 의무 위반, 대출원리금 전액 손해배상 인용 성공사례
NO. 562
대출금 396억 전액 손해배상 인용-
임상우
-
이정빈
-
- 상속재산분할 심판에서 상대방의 특별수익 입증으로 상속 지분을 대폭 확보한 성공사례
NO. 561
상대방의 수억 원대 특별수익 입증, 의뢰인들의 구체적 상속분 법정상속분 이상으로 확보-
주혜진
-
김수민
더 궁금한 점이 있으신가요?
상세한 내용은 아래의 문의를 통해 전달해주세요.